Иск о взыскании пени за просрочку поставки оборудования

Иск о взыскании пени за просрочку поставки оборудования.

Постановление 15-ААС Дело №А53-13958/2024 от 08.10.2024.

Обстоятельства дела и суть спора: Акционерное общество «Инжиниринговая компания «АЭМ-Технологии» (истец) подало иск к ООО «Максимал Дистрибьюшн Компани» (ответчик) о взыскании пени за просрочку поставки оборудования на сумму 1 065 600 рублей. По договору от 07.04.2021 оборудование должно было быть поставлено в течение 130 дней с момента уведомления, но оно не было поставлено в срок из-за прекращения поставок производителем, вызванного международными санкциями в ответ на проведение СВО. Арбитражный суд Ростовской области отказал в иске, и истец подал апелляционную жалобу.

Доводы истца:

Нарушение сроков до санкций: Истец указал, что к моменту начала СВО поставщик уже допустил просрочку по срокам доставки, что исключает возможность ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
Отсутствие санкций на момент отказа: Истец представил письмо китайского производителя от 25.02.2022, в котором тот приостановил поставку до официального введения санкций, исходя из своих предположений.
Возможность параллельного импорта: Истец считал, что ответчик мог приобрести оборудование через другие каналы на территории ЕАЭС, и товар не является уникальным.

Доводы ответчика:

Невозможность исполнения из-за санкций: Ответчик утверждал, что производство погрузчиков HYSTER-YALE MAXIMAL FORKLIFT было приостановлено из-за санкций. Он представил письма от китайского производителя, подтверждающие невозможность поставки.
Недостоверность расчетов истца: Ответчик указал на отсутствие у истца точных данных о дате предоплаты, что делает расчеты срока поставки недостоверными.
Отсутствие возможности параллельного импорта: Ответчик отметил, что товар нельзя было легально поставить через параллельный импорт, так как на него распространяются ограничения правообладателя.

Решение суда: Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений, отказав в удовлетворении иска. Суд признал обстоятельства непреодолимой силы, включая санкции и невозможность поставок от производителя, и освободил ответчика от ответственности за просрочку.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал.

В случае, если Ваш судебный спор или иной спор, договорная работа или любая другая форма деятельности касается вопросов, рассмотренных в данном или ином нашем материале, рекомендуем проверить и убедиться, что Ваша правовая позиция соответствует последним изменениям практики и законодательству.

Мы будем рады оказать Вам юридическую помощь по поводу минимизации юридических рисков и имеющимся возможностям. Мы постараемся найти решение, подходящее именно для Вас.

Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Предлагаем своим клиентам наши юридические услуги по следующим направлениям:

а) защита и охрана интеллектуальной собственности (от регистрации товарного знака до споров по любым результатам интеллектуальной деятельности, в т.ч. сами товарные знаки, программы для эвм);

б) корпоративные вопросы и споры (от организации и проведения ГОСУ, ВОСУ до оспаривания сделок, взыскания убытков с директора, признания решений органов управления недействительными);

в) ведение судебных споров (споры в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах);

г) налоговые вопросы (от аудита бизнес-процессов на предмет налоговых рисков, сопровождения налоговых проверок до оспаривания результатов проверок, иных актов налоговых органов);

д) коммерческая практика (правовое сопровождение бизнеса по различным вопросам);

е) юридическая помощь по уголовным делам (как правило, связанным с предпринимательской деятельностью);

ж) защита активов компаний и собственников бизнеса. 

Рекомендуем почитать наш блог, посвященный юридическим и судебным кейсам (арбитражной практике), и ознакомиться с материалам в Разделе "Статьи".

Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).

Будем рады увидеть вас среди наших клиентов! 

Звоните или пишите прямо сейчас! 

Телефон  +7 (383) 310-38-76
Адрес электронной почты info@vitvet.com

Юридическая фирма "Ветров и партнеры" 
больше, чем просто юридические услуги